季XX与江苏XX公司、江苏XX公司沭阳分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

原告季XX，居民。

委托代理人何X，江苏XX律师。

委托代理人李XX，江苏XX律师。

被告江苏XX公司，住所地扬州市秋雨东XX。

法定代表人丁XX，董事长。

委托代理人印宁，江苏乐助律师事务所律师。

被告江苏XX公司沭阳分公司。

住所地沭阳县沭城镇沭师路老卫校南XX（怡华XX）。

负责人刘XX，经理。

原告季XX诉被告江苏XX公司沭阳分公司、江苏XX公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年12月15日立案受理后，依法由审判员徐品独任审判，于2015年1月30日公开开庭进行了审理，原告季XX及委托代理人何X、被告江苏XX公司的委托代理人印宁到庭参加诉讼，被告江苏XX公司沭阳分公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告季XX诉称：2010年4月3日原告挂靠江苏XX公司与被告江苏XX公司沭阳分公司签订合同，约定由原告为被告江苏XX公司沭阳分公司开发的怡华XX做配电工程，总工程款为XXX元，施工过程中协商增加工程量价值391000元，总价XXX元。现工程已验收合格并实际投入使用，被告尚欠原告工程款690200元，经原告多次索要未果，现请求法院判令二被告给付原告工程款690200元及利息，本案诉讼费用由二被告负担。

被告江苏XX公司辩称：原告借用江苏XX公司资质进行施工属实，工程约定总价款是XXX元，合同中约定原告方保证经沭阳县XX公司验收合格，391000元的清单是由于沭阳县XX公司工程验收不合格后，原告整改的支出，并非是增加工程量，且双方2012年9月10日工程结算表增加工程及签证一栏中金额为零，说明双方无增加工程量的价款，同时按照结算表，原告应承担临时用电电费金额206317.37元。我公司已支付给原告工程款XXX元，加上原告方应承担的临时用电费损失，共计XXX.37元，原告应返还我公司工程款92000.37元。

被告江苏XX公司沭阳分公司未作答辩。

经审理查明：2010年4月3日，江苏XX公司与被告江苏XX公司沭阳分公司签订怡华XX正式用电工程承包合同，约定总价款为XXX元，合同第一条第四项约定承建方保证经沭阳县XX公司验收合格后同意送电。2011年10月15日江苏XX公司向被告江苏XX公司沭阳县分公司出具高压柜变更说明，称需按沭阳县XX公司要求整改，价款合计391000元。2012年4月8日，原告季XX借付XX100000元，并向付XX出具条据，被告江苏XX公司沭阳分公司在条据上签章，条据用途说明载明：“季XX借付XX人民币壹拾万元整用于配电验收工程，公司提供担保”。2012年9月10日双方签订施工队工程款结算表，结算表增加工程款及签证一栏金额为零，承建方应承担临时用电电费一栏金额为206317.37元。2013年8月25日，江苏XX公司出具说明，称原告为涉案工程的实际施工人。涉案工程已实际交付使用，原告季XX共收到工程款XXX元。

上述事实，有当事人陈述、说明、高压柜变更说明、承包合同、收据、情况说明、结算表等证据证实。

本院认为：原告季XX无施工资质挂靠江苏XX公司，并以该公司名义承建怡华XX正式用电工程，其与被告江苏XX公司沭阳分公司签订的承包合同无效。鉴于原告已经完成了相应的施工任务，且涉案工程已交付使用，故原告季XX有权主张工程款。被告江苏XX公司称已付原告工程款XXX元。原告予以否认，称收到被告江苏XX公司沭阳分公司工程款XXX元，2012年4月8日收到付XX的借款100000元是因小区绿化电缆被挖断，原告所收的维修费用，并非涉案工程的工程款，且公司没有承担100000元借款，不应冲抵工程款。条据用途说明部分载明用途为配电验收工程，但款项的借款人为季XX，被告江苏XX公司沭阳分公司作为担保人并未实际承担该笔债务，原告季XX的还款责任未被免除，被告江苏XX公司主张该100000元冲抵应付工程款，无事实依据，本院不予支持。原告称2011年10月15日变更高压柜属于增加工程，因此发生的391000元支出应由二被告承担，被告予以否认，称高压柜变更支出是由于原告所做工程未能通过沭阳县XX公司验收而发生的整改费用。原告的主张与合同约定及后期的结算表反映内容不符，本院不予支持。合同约定总价款为XXX元，扣除原告应承担临时用电费206317.37元，应付工程总价款为XXX.63元，被告江苏XX公司已付工程款XXX元，双方于2012年9月10日进行工程款结算，原告要求被告江苏XX公司支付工程款7999.63元及相应利息部分，有事实和法律依据，本院予以支持。被告江苏XX公司沭阳分公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案的正常审理。依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国公司法》第十四条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

一、被告江苏XX公司于本判决生效后十日内支付原告季XX工程款7999.63元及利息（自2012年9月11日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）；

二、驳回原告其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费10702元，减半收取5351元，由原告季XX负担5000元，被告江苏XX公司负担351元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉费10702元。（开户行：中国XX，户名：宿迁市财政局国库处，帐号：46×××80）。

审判员　徐XX

书记员　王XX

附本案相关法律条文：

《中华人民共和国合同法》

第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《中华人民共和国公司法》

第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。

最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：

（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。