上诉人(原审原告) :张某某,女, 1980年 7月 20日出 生, 汉族, 西宁市东大街某店销售员, 住青海省西宁市某处。 被上诉人(原审被告) :陈某,女, 1972年 11月 18日出生, 汉族,西宁市东大街某店销售员,住青海省西宁市某某处。 上诉人因健康权纠纷一案 , 不服西宁市城东区人民法院二 0一二年三月一日作出的(2012)中民一初字第﹡﹡号民事判 决书,现提起上诉。
请求事项:
1、依法撤销西宁市城东区人民法院作出的 (2012)中民一初字第﹡号民事判决书,依法将本案发回重 审或者改判。
2、本案一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。
事实及理由:
(此处为具体内容)
此致
西宁市中级人民法院
上诉人:张某 2012 年﹡月﹡日
反诉人(本诉被告):ⅹⅹ,男,19ⅹⅹ年4月ⅹⅹ日出生,汉族,农民,住北京市密云县河南寨镇金沟村如意街ⅹⅹ号。
反诉人(本诉被告):ⅹⅹⅹ,男,19ⅹⅹ年ⅹ月ⅹⅹ日出生,汉族,农民,住北京市密云县河南寨镇金沟村如意街ⅹⅹ号。
被反诉人(本诉原告):ⅹⅹ,男,19ⅹⅹ年ⅹ月ⅹⅹ日出生,汉族,居民,住北京市怀柔区雁栖开发区北房工业园兴盛路ⅹ—ⅹⅹ号。
反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求:
1、请求判令被反诉人支付建筑施工余款35000元;
2、请求判令被反诉人支付由于其故意拖延,造成的反诉人工人误工费20000元;
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由:
2011年4月20日,反诉人与被反诉人签订了建房施工合同,承包方式为清包(即包工不包料),由被反诉人进行质量监督和验收。工程为每平方米230元,建筑面积约319平方米,最后以实际施工的建筑面积结算。工期自2011年4月20日起至2011年5月30日止。
合同签订后,反诉人领着工人建房,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,在5月17日主体完工后,等混凝土的凝固时间为15天,因此到6月4日才拆完模具,在送完租赁工具后,经与被反诉人张文协商,工人回家收小麦,至6月19日开工,至7月24日除房顶防水工程未做外,都已经完工。由于被反诉人一直拖着,虽经反诉人多次要求,但其就是故意不让我们进行防水施工。所以,工程进度是由被反诉人确定的,并不是反诉人过错导致的工期延长,工程质量由被上诉人把关,材料由被上诉人提供,反诉人只负责施工,如有质量问题,也有可能是提供的材料的问题,因此,被反诉人的主张不能成立。
其次,被反诉人违反合同约定,拒不支付工程款,造成农民工工资无法发放,才是反诉人讨要工程款的原因,过错在被反诉人。
综上所述,反诉人认为,由于被反诉人恶意行为,导致工期延误,并找理由拒付工程款,望法院察明案情,依法裁判,判如所求,依法维护农民工的合法权益。
此致
怀柔区人民法院
委托授权书是我们工作、生活中较为常见的应用文本之一,今天小编为您介绍委托授权书范本是什么样的,那么单位委托授权书内容有哪些,企业委托授权书应该怎么写,以及法人委托授权书等知识,希望这些内容对您有所帮助。
今天小编为你介绍新民诉法有关知识,那么 新民诉法执行申请条件、期限条件有哪些呢,新民诉法的诉讼时效是多久,以及新民诉法举证期限是多久呢 ,希望这些内容能够对你有所帮助,更多知识尽在律图!
询问笔录是办案过程中会用到的司法文书之一,那么询问笔录格式是怎样的呢,那么询问笔录格式具体是怎样的呢,询问笔录格式变通执行权是什么,询问笔录和讯问笔录的区别有哪些呢,希望这些内容能够对你有所帮助!
公证是一种权威认证的方法,财产公证、遗嘱公证都是比较常见的,那么房产公证书样本是什么,继承权公证书样本是什么,夫妻财产公证书是什么,以及股权转让委托公证书样本是什么?更多内容和小编一起学习一下。
民事起诉书是民事诉讼中常见的司法文书之一,那么各种不同案由的民事起诉书范文是怎样的呢,那么书写民事起诉书注意事项有哪些,劳动争议民事起诉书是什么,交通事故民事起诉书怎么写。
想获取更多诉讼仲裁资讯