刑事多给被告人上诉状是什么意思？

起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司
　　企业性质：集体
　　经营范围：工业与民用建筑．
　　流动资金：169.5万元
　　何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
　　地址：______县______乡______电话：______________________
　　开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
　　法定代表人姓名：_________职务：_________
　　被告单位（全称）：______市职工教育培训中心
　　地址：________市_______-______路________号
　　事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
　　事实和理由：
　　______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059．73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。
　　两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
　　工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲 方仍拖欠乙方工程款21793．06元。
　　从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。对于你提出来的，刑事多给被告人上诉状就是这样的。